Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı sözleşme uyarınca süre uzatımı verileceği ve böylece 574.59 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir. ... hakedişin geç ödenmesinin işin süresine etkisi , hakedişlerin geç ödenmesi , süre uzatımı hesabı

... 2020 tarihine kadar 7 adet hakedişin tahakkuka bağlandığı, tahakkuk ... kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ... hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ...

... idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ... kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.”, ... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

... uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi ... inşaat ruhsat tarihine kadar geçen sürenin, süre uzatımı olarak ... olmadığından, bu günler için süre uzatımı konusunda karar verilemeyeceği, Değerlendirilmektedir ...

... hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının ... bilerek imzalaması gerektiği, dolayısıyla sözleşme hükümlerini bilerek ... konumundaki davacının, davalıdan geç ödeme nedeniyle cezai şart ... ... ...ce hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı yüklenicilerin mağduriyetleri ortaya çıkmakla, yüklenicilerin bu kapsamda idarelerden geç ödenen hakedişle... ... cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması

... sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta ... aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin ... ... ...dikkate alındığında İdareye atfedilecek bir kusur bulunmadığından dolayı süre uzatımı verilmesi mümkün değildir.