YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde... ...yazılı hukuk kurallarının nasıl yorumlanacağına ilişkin... ...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında... ...yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının... ...bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği... ...edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan... ...esine göre kendilerine süre uzatımı verilmesi gerektiği, yasaklama...

...gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda...

...söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.