Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur.
günlük gecikme cezası - Arama Sonuçları
… Devamı
Buna göre geçici kabul eksiklikleri için uygulanacak gecikme cezası oranının sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının belli bir oranı olması gerektiğinde bir terddüt bulunmamaktadır.
İdarenin İşlemi ve Daire Çoğunluk Kararı İdare, bu tespit üzerine (veya denetim sürecinde) 5 günlük gecikme cezasını hesaplamış ve bu tutarı (..
Yerel Mahkemenin 81 Günlük Ceza Kararı Yerel mahkeme, yaptığı değerlendirmede ilk ihtar tarihini baz alarak 81 günlük gecikme cezası hesaplamış ve davanın kabulüne karar vermiştir.
Yargıtay, sözleşmenin feshinden sonraki dönem için gecikme cezası istenemeyecek olsa da, sözleşmede açıkça feshedilemeyen süre olarak tanımlanan bu 30 günlük ihtar süresi için kararlaştırılan cezanın, fesihten bağımsız olarak istenebileceğine hükmetmiştir.
Kısmi Gecikme Cezası ve Mücbir Sebepler Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, işin tamamı bitirilmediği için günlük gecikme cezası sözleşme bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.
Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.” Yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarındaki bu ayrımın, işin kullanılabilirliği ile ilgili olduğunu değerlendirmekteyiz.
...uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.
...kusurların 10.06.2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu iki tarih arası için sözleşmede kararlaştırılan günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı gerekçesiyle...
Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.” hükmü yer almaktadır. Bu durumda işin tamamında 20 günlük bir gecikme söz konusu olduğundan ilk sözleşme bedeli olan 100 milyon TL üzerinden 20 günlük gecikme cezası hesaplanacaktır.