Kısmi Gecikme Cezası ve Mücbir Sebepler Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, işin tamamı bitirilmediği için günlük gecikme cezası sözleşme bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.
günlük ceza - Arama Sonuçları
… Devamı
Yüklenici, ihaleye girerken ve sözleşmeyi imzalarken, 10 milyon TL'lik bir iş için günlük X TL gecikme cezası riskini üstlenmeyi kabul etmiştir. Peki, bu 12 milyon TL'lik işi zamanında bitiremeyen yükleniciye uygulanacak gecikme cezası (örneğin günlük %0,05) hangi tutar üzerinden hesaplanacaktır?
Sözleşme geciken kısmın bedeli demediği, açıkça sözleşme bedelinin binde biri dediği için, 5 günlük cezanın toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanması gerektiğine ve bu tutarın tahsil edilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğuna hükmetmiştir.
...zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil edileceği kararlaştırılmıştır.
...kusurların 10.06.2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu iki tarih arası için sözleşmede kararlaştırılan günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı gerekçesiyle...
...ine göre gecikme cezasının günlük %0,5 oranında olduğu ve iş sahibinin yüklenicinin iş bedeli ile ilgili talebine karşı mahsup itirazında bulunduğu kabul edilerek davalı-karşı davacının asıl davada talep edilen iş bedeli mahsup edilerek birleşen davada itirazın iptâlini istemekte haklı olduğu gecikme cezası, menfi zarar kapsamında...
...taahhüt edilen teknik personelleri iş süresi boyunca işin başında bulundurmayan istekliden her bir mühendis ve teknikerin işin başında bulunmadığı her gün için günlük 100 TL/GÜN ceza kesilmesi gerektiğinin düzenlendiği, bu madde kapsamında istihdam edilmesi gereken ve üçünün kimliğine ilişkin noter tasdikli taahhütname verilen söz konusu...
Buna göre gecikme cezası tahakkuk ettirilebilmesi için ihtar zorunluluğu getirilmiş olup, ihtarda verileceği öngörülen 10 günlük süre feshedilemeyen ancak cezanın uygulanmaya başlanacağı süredir.
Davacı, sözleşmenin fesih tarihine kadar olan 28 günlük süre için gecikme tazminatı talep ederken davalı ise, sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle ifaya eklenen cezai şart niteliğinde olan bu tazminatın istenemeyeceğini savunmaktadır.
Ancak, sözleşmede fesih sürecine ilişkin olarak tanınan ve bu süre içinde gecikme cezasının işleyeceğine dair özel bir hüküm varsa (somut olaydaki 30 günlük ihtar süresi gibi), bu istisnai süre için gecikme cezası talep edilebilir.