...sözleşme bedelli Beyçayırı Stadı Sentetik Çim Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından alındığı anlaşılan günlük ortalama sıcaklık değerlerine ilişkin belgeler ise idari şartname ve sözleşmede...

… Ancak geçen süre zarfında muhtelif zamanlarda araç teslimlerinin gerçekleştiği günlük olarak tespit edilmeye devam edilmiş olup en son güncel olarak Kontrol Teşkilatının... ...tuz yedi milyon beş yüz elli sekiz bin yetmiş sekiz Türk lirası elli kuruş) gecikme cezası kesintisinin uygulanması, 16.1.4 ve 16.4 bendi hükümleri ile 4735 sayılı Kamu İhale...

...olmadığının tespiti üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak daha tanıması, son teslim tarihine kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının uygulanması gerektiği açık ise de; ihale ile teslim edilmesi gereken malın kullanılmış olması nedeniyle fiziksel açıdan davalı idarece kabul...

Mühendislik tarafından bağlantıların tavsiye edilen 112 günlük uzun teslim süresi dikkate alındığında, değişimin yaklaşık 4 ay süreceği... ...gelen arızalardan dolayı hizmetin ifasındaki aksamalara yönelik olarak verilen idari para cezalarının Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildiği, eşit muamele ilkesine uygun...

...aşamasında, sözleşme imzalandığında, işin başladığı ilk 45 gün içerisinde, 30 günlük süre uzatım isteminde ve ikinci defa süre uzatım isteminde davacının % 51 ortak... ...mahallî idare birlikleri tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 04/01...

Ağır Ceza Mahkemesi 30/11/2010 tarihli kararıyla ilgili Şirket yetkilileri hakkında beraat kararı vermiştir. Ceza Dairesinin 27/2/2013 tarihli kararıyla onanmıştır.