...no.lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde oluşan … TL kamu zararının tazminine karar...
gecikme tazminatı - Arama Sonuçları
...hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu...
...etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde...
Yargıtay; Fiyat farkı ve gecikme cezası taleplerini, yüklenicinin hakedişlere usulüne uygun (YİGŞ 39'a göre) itiraz etmemesi nedeniyle reddetmiştir.
...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...
Mücbir sebep, yükleniciyi temerrütten (gecikmeden) kurtaran ve ona ek süre (veya sözleşmeyi cezasız fesih hakkı) tanıyan yasal bir kalkan görevi görür.
Ancak, işe ait Sözleşme ve ekleri hükümlerinde, hakediş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle uzatılacak sürenin belirlenmesine yönelik ne İdarenin ve ne de yüklenicinin...
Genel bir EKAP kesintisi olmadıkça, gecikmeler isteklinin sorumluluğunda kalmaktadır.
...haliyle 28 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, Yerinde...
Bu, idarenin idari gecikmesinin cezai şart uygulanmasına yol açmasını engelleyen temel bir hükümdür.