fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi Gecikme cezası kesilmemesi hususunda; Söz konusu İşe ilişkin 17.08.2005 tarihli sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 10.
gecikme cezası tarihi - Arama Sonuçları
… Devamı
2886 sayılı Kanun , fatura tarihi , gecikme cezası , karşı oy , KDV istisnası , mal alımı , muayene ve kabul komisyonu raporu , Sayıştay kararı , teslim tarihi , yatırım teşvik belgesi
2018/1418) Gecikme cezası tahakkuk ettirilebilmesi için ihtar zorunluluğu olduğundan, gecikme cezası kesilecek tarihin başlangıcı ihtarnamenin çekildiği tarihtir.
5018 sayılı kanun , gecikme cezası , hükümden sonra tahsilat , idare geliri , ilamın infazı , kamu zararı , sayıştay temyiz kurulu , tahsilat tarihi , tazmin kararı
2020/3293) Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için verilen sürenin bittiği tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arasındaki süre için gecikme cezası hesaplanması hatalıdır.
ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi
Analizin Sonucu Gecikme Cezası ve Fesih İlişkisi: Bir iş, sözleşmede belirlenen bitim tarihini geçirmiş olsa bile, eğer iş tamamlanmadan (örn: %80 seviyesinde) idareden kaynaklanan bir nedenle (bütçe yetersizliği, ödenek yokluğu vb.) feshedilirse, idare yükleniciden gecikme cezası talep edemez.
2021/101) Kısmi kabul öngörülmeyen bir sözleşmede, teslim tarihi ve miktarının sözleşmenin ifası sırasında idarece belirlendiği ve yüklenicinin bu doğrultuda edimini ifa ettiği, sorunsuz teslim edilen yahut teslimi henüz istenmeyen mal bedellerini de kapsayacak şekilde gecikme cezası uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu.
Davacı, işin 110 gün geciktiğini iddia ederek gecikme cezası talep etmiştir. ...yargılama sırasında alınan bilirkişi raporuna dayanarak gecikme cezasına hükmetmiştir. Gecikme hesabı, bu günler atlanarak belirlenen iş bitim tarihine göre yapılır.
YİGŞ’de yapılan değişikliklerle, gecikme cezasının başlangıç tarihi açık olarak düzenlenmiş olduğundan, artık ihtarın yapıldığı tarihin bir önemi bulunmamaktadır. Sonuç 2019 yılında YİGŞ’de yapılan bu değişikliklerle, ihtar tarihi ne olursa olsun, gecikme cezası süresi; -