Bu yorum, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun da daha önce verdiği ve gecikme cezasının iş artışı hariç bedel üzerinden kesilmesi gerektiğine hükmeden kararlarıyla da paralellik göstermektedir.
geçikme cezası iş artışı - Arama Sonuçları
Bu açıklamalara göre bir yapım işinde gecikme cezası uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması zorunludur.
İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.” Denilmektedir.
...a arasında bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin 10.4.2010 tarihi olduğu ve bu tarihe itibar... ... Bu sebeple iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü...
Bu nedenle işin bitirilmemesine bağlı olan gecikme cezasının uygulanması hukuken mümkün değildir.
bilirkişi raporu , cephe kaplama , eser sözleşmesi , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , iş günü , süre hesabı , takvim günü , Yargıtay 15.
Ayrıca, gecikme cezası işin kalan kısmının tutarı üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden alınacaktır.
...gerek kalmaksızın gecikme cezasını kesebileceğine dair hükmü karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin...
Yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi halinde uygulanacak gecikme cezasının süresi sözleşmenin feshedilip feshedilmediğine göre değişmektedir.
gecikme cezası , gecikme cezası hesaplama , kısmi gecikme cezası , Yapım işleri