...davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini içeren ihtirazî kayıt düşülmediği veya bu sebeple bir ihtarda bulunulmadığı görülmektedir. İdarenin Kabulden Sonra Ceza Talep Etmesi... ... Bir hizmet binası yapım işinde, idare işin geçici kabulünü yapmış ancak daha sonra geriye dönük olarak gecikme cezası tahsili için dava açmıştır.

Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? ... Geçici kabulden sonra gönderilen ihtar, sözleşmeye uygun olmadığından cezai şart talep edilemez. ... Hakkın Kaybı: Sözleşmedeki prosedüre uymayan ve işi itirazsız teslim alan (geçici kabule katılan) ana yüklenici, daha sonra alt yükleniciden gecikme cezası talep etme hakkını kaybeder.

... oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi ... giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek ... gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10 ...

Gecikme Cezaları: İş süresinde bitmediyse... ... Geçici kabulden sonra hazırlanan bu raporda nelere dikkat edilmeli?