İhtirazi Kayıt Koymadan Geçici Kabul Yapan İdare, Gecikme Cezası İsteyebilir mi? ... ...yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini içeren ihtirazî kayıt düşülmediği veya bu sebeple bir ihtarda bulunulmadığı görülmektedir. İdarenin Kabulden... ... Borçlar Kanunu , cezai şart , davanın reddi , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , ihtirazi kayıt , kabul tutanağı , Yargıtay 15.

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.

Ancak ana yüklenici, bu kabulden yaklaşık iki ay sonra, 18.04.2014 tarihinde alt yükleniciye eksik işler var diyerek bir ihtarname göndermiş ve gecikme cezası talep etmiştir. ... Hakkın Kaybı: Sözleşmedeki prosedüre uymayan ve işi itirazsız teslim alan (geçici kabule katılan) ana yüklenici, daha sonra alt yükleniciden gecikme cezası talep etme hakkını kaybeder.

Kamu yapım işlerinde, geçici kabul tutanağına gecikme cezası talep hakkımız saklıdır şeklinde bir şerh düşülmesi, bu şartın yerine getirilmesi için yeterlidir. ... Bu sebeple idarelerin kabulden sonra gecikme cezası talep etme hakkı kaybolmaktadır.

Gecikme Cezası Uygulamasının Başlama Süresi ve İhtarname Gecikme cezasının uygulanması, sözleşme bitim tarihinden itibaren başlar. ... Yapım İşlerinde Kabuldeki Eksiklikler İçin Öngörülen Cezalar Yapım işlerinde taahhüt edilen işin Geçici Kabul Komisyonu tarafından incelenmesi...