...fazla değilse ve aynı zamanda  kusur ve eksiklikler işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel değilse, geçici kabul komisyonu bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi geçici kabul tutanağında belirtir... ... ...idarece iş teslim edilmemiş gibi gecikme cezasının başlangıcı olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği... ... Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi...

Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? ... Geçici Kabul İşi Bitirir: Asıl idare (Üniversite), 24.01.2014 tarihinde yaptığı geçici kabul ile işin bittiğini ve eksik olmadığını tespit etmiştir. ... İhtarın Zamanlaması: Ana yüklenici, alt yüklenicinin gecikmesini veya eksik işlerini, iş devam ederken veya en geç geçici kabul heyetine bildirimde bulunarak tespit ettirmelidir.

Teslim Tarihi Fatura mı, Muayene Kabul Raporu mu? ... ...malın fiili teslimi ile faturasının kesilmesi arasında bürokratik nedenlerle zaman farkı oluşabilir.

...sadece teorik bilgiye değil, aynı zamanda büyük projeleri yönetme tecrübesine... ... Geçici kabul gibi net ve herkes için sabit bir tarihi milat olarak belirleyerek, idarelerin keyfi veya farklı yorumlar yapmasının önüne geçmiştir.

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik ... mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve eksiklikler görülecek ... teminatından uygun görülecek bir nefaset bedeli kesilmek şartı ile iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. ... ...halinde, kabul tutanağında işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul itibar tarihi kabul edilir.