Geçici Kabul İtibar Tarihinin Hukuki Sonuçları Bu tarihin belirlenmesi, yüklenici için hayati önem taşıyan hukuki ve mali sonuçlar doğurur: Gecikme Cezalarını Durdurur: Bir yapım işinde, sözleşme süresini aşan yükleniciye gecikme cezası uygulanır.
geçici kabul süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
İdarenin görüş ve değerlendirmesi; İşe ait sözleşmenin “ Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren 48 ay olarak belirtildiği, “Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, “
maddesinde geçici kabulün nasıl yapılacağı düzenlenmiş olup, aynı maddenin 5/b bendinde, geçici kabulde eksiklikler tespit edildiğinde ve bunların yüklenici tarafından giderilmemesi durumunda uygulanacak ceza süresinin nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
maddesine göre, cezalı çalışma süresi, yüklenicinin işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir. maddesi uyarınca, geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek olan ve yüklenicinin bakım ve onarım sorumluluğunun devam ettiği teminat süresi, geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar.
Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar.” hükmü yer almaktadır . (Yüksek Fen Kurulunun 28.04.2020 tarih ve 2021/54 sayılı kararı) Garanti süresinin 24 ay, teminat süresinin 12 ay belirlendiği durumda teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren 12 ay olduğu.
garanti süresi , Geçici kabul , kesin kabul , teminat süresi Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Teminat süresi” başlıklı 42 nci maddesinde; “( 1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir.
YİGŞ’ye göre, cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir. Tip Sözleşme’ye göre, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Bu süreç, işin niteliği gereği, yapının kullanıma alınabilirliğini tescil eden Geçici Kabul ve teminat süresi boyunca kusurların giderildiğini doğrulayan Kesin Kabul olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Dolayısıyla mahkemenin inşaat süresi dışında (geçici kabul tarihinden sonra) ve bakım devresi içinde meydana gelen sel hasarının bu madde kapsamında teminata dahil olduğunu kabul etmesi doğru değildir.
...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki süre kadar olacağı ifade edilmiştir.