... ödenek dilimlerinin; imalatın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, o ... farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat ... ilerisinde olma durumu hiçbir zaman ortaya çıkmamaktadır ... ... ...komisyonlarının görevleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ... ... hükümlerine göre geçici kabul komisyonun görevi; gerçekleştirilen işlerin ... birlikte incelemek ve bu inceleme neticesinde, işi kabule uygun gördüğü takdirde geçici kabul tutanağı düzenlemek, bu ...

...komisyonunun oluşturulmuş olduğu, söz konusu komisyonun ise 23.06.2021 tarihinde geçici kabul işlemlerini tamamlamak üzere iş yerine giderek Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağını hazırladığı ve anılan tutanakta “Geçici kabul itibar tarihi” olarak işyerine... ... ...yapı denetim görevlisince gerekli ön inceleme yapılarak, kabule engel bir durum olmaması nedeniyle geçici kabul işlemlerine yönelik komisyon oluşturulmuş ve komisyonca yapılan inceleme sonucunda...

... tarihinde yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilen eksiklikler sebebiyle ... oluşturulduğu, Geçici Kabul Komisyonu’nun 08/06/2021-10 ... 2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve ... ... ... yazısı ile geçici kabul komisyonunca belirlenen eksikliklerin yazının ... edilerek kalan eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre uzatımı ... 2021 tarihinde düzenlenen, geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmadığına yönelik ... ... ... kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve ... yapım işlerinde geçici kabul komisyonunun oluşturulabilmesi ve işin geçici kabulünün yapılabilmesi için ...

...kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini... ... ... konusu maddeye göre; “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler ... günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir ...

... tamamlandığı tarih olduğu ve bunun geçici kabul komisyonu tarafından tespit edilerek ... bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin ... geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa ... ... Yapım İşi”ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin, geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş olan geçici kabul itibar tarihinden sonra düzenlenmiş olması, söz konusu işin zamanında bitirilemediği yönünde kesin bir kanıt değildir.