...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir... ...kaynaklanan mahkumiyet hali olarak kabul edilip isteklinin değerlendirme... ...özeti: …İdare Mahkemesi’nce verilen kararda; …İnş. ...kararın 03/07/2019 tarihinde kesinleştiği, bahse konu...

...09/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...kabulünün yapıldığı ve geçici kabul itibar tarihinin 13/08... ...dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara... ...yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından... ...projeleri ile revize proje arasındaki farklılıklardan... ...görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca... ...verilmesinin sağlandığı ve kabullerinin yapıldığı...

...nin teklif mektubunun uygun kabul edilmeyerek sınır değer... ...Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye... ...oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne... ...hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi... ...halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik...

...kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri... ...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası... ...dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ile 37. ...incelemede; Asıl dava, taraflar arasındaki Selçuk Üniversitesi... ...tarihinde işin henüz geçici kabule hazır olmadığı görülmüştür...

...imalât öncesi ve sonrası kabul heyeti tespiti ve onaylama... ...geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin... ...geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının... ...yapılması talebinin reddi ile alınan bilirkişi raporuna... ...bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş, bu... ...şartnameler ile taraflar arasındaki yazışmalar incelenmeksizin...

...mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara... Taraflar arasındaki sözleşme süresi... ...tarafından sözleşmede belirtilen sürede tamamlanmadığını... ...gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davacının davalı... ...başvurusunun kabulüne dair verilen karar, taraflarca temyiz... ...şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma... ...günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur...

...işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını...

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... ...ile 53' gününün de kabul edilmediğinin belirtildiği... .) ile ... ...işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03... ...2017-04.07.2017 tarihleri arasındaki 106 günün proje... ...zararının tazmininden ise süre uzatım kararında imzası... ...formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma... ...talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen...

...ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir... ...kusurlu oldukları mahkememizce kabul edilmiştir. ...hareketleriyle meydana gelen sonuç arasındaki illiyet bağını... adaylar ve istekliler ihale dışı bırakılır.  ...verilen kusursuz sorumluluk ilkesinden kaynaklanan ve taksirle... Süre: 17.5.2.1.  ...alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir.

...Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. ...deyimlerin lafzi anlamları ile bağlı kalmamalı, tarafların... ...bütününe göre açık ve kesin değilse, muğlak ve birden... ...sonuca ulaşarak taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında... ...protokolün yürürlüğü süresince yıllık ortalama... ...şeklinde somutlaştırıldığı kabul edilmelidir.