İhtirazi Kayıt Koymadan Geçici Kabul Yapan İdare, Gecikme Cezası İsteyebilir mi? ... Borçlar Kanunu , cezai şart , davanın reddi , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , ihtirazi kayıt , kabul tutanağı , Yargıtay 15.
geçici kabul eksiklerinde gecikme cezası - Arama Sonuçları
Buna göre geçici kabul eksiklikleri için uygulanacak gecikme cezası oranının sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının belli bir oranı olması gerektiğinde bir terddüt bulunmamaktadır. ... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için verilen sürenin bittiği tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arasındaki süre için gecikme cezası hesaplanması hatalıdır. ... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Geçici kabul yapılmış ancak bir takım eksiklikler belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış ise eksik işlerin bedeli üzerinden sözleşmedeki gecikme cezası oranının uygulanması gerekir. ... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan …. ... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli
cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart
geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma
Hakkın Kaybı: Sözleşmedeki prosedüre uymayan ve işi itirazsız teslim alan (geçici kabule katılan) ana yüklenici, daha sonra alt yükleniciden gecikme cezası talep etme hakkını kaybeder.
Kamu yapım işlerinde, geçici kabul tutanağına gecikme cezası talep hakkımız saklıdır şeklinde bir şerh düşülmesi, bu şartın yerine getirilmesi için yeterlidir.
Cezalı Çalışma Süresi , Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , gecikme cezası , İşin Bitirildiği Tarih , yapım işleri genel şartnamesi