Yargıtay, bu tür iddiaların ancak teknik bilirkişi raporlarıyla ve net bir şekilde ispatlanması gerektiğini... ... Bir yapım işinde (eser sözleşmesi), idarenin (belediye) geçici kabulü yapıp son hakedişi imzalamasına rağmen yüklenicinin alacağını ödememesi üzerine açılan itirazın iptali davası yüklenici lehine sonuçlandı.
geçici hakediş raporları - Arama Sonuçları
… Devamı
Yapım İşleri Sözleşmelerinde Ara Hakedişlerin Hukuki Niteliği ve Kazanılmış Hak Oluşturmaması İlkesi
Madde 41'de açıkça, kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır hükmü yer almaktadır.
maddesine göre, yüklenicinin aylık olarak gerçekleştirdiği hizmetler için, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları düzenlenir ve ödeme yapılır.
Bu durum, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde de kesin metrajdaki miktarların dikkate alınmasına imkan tanır.
İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır… Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.
Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.
“Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “f) …
...hakediş raporu ile ödeneceği belirtilmiş olup, bu düzenlemeye göre iş sahibinin geçici hakediş raporları ile yaptığı ödemeler avans niteliğinde olduğu ve kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar dikkate alınacağından yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi aleyhine yorumlanamaz.
... YİGŞ’nin sözleşme tarihi itibarıyla yürürlükte olan “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi hükümlerine göre ... bağlanarak on beş gün içinde ödeneceği açık olup, hakediş raporlarının idarece onaylandıktan sonra en geç otuz gün içerisinde tahakkuka ... hüküm ve tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten/tarihlerden (otuz ...
Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.






