...kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana gelen ... ...hesabında Ekim 2013-Nisan 2014 dönemlerine ait fiyat farkı endeksleri kullanılmak suretiyle yapılan... ...inşaat yasağının dâhil edilmediğini, İşe ait sözleşmemenin süre uzatımı verilecek haller... ...günlük süre iş programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını, ..

... esine göre iş artışı yapılan ve fiyat farkı hesaplanmayacağına dair hüküm bulunan bu ... belirlenmesi, bu mümkün değilse fesih onay tarihindeki fiyatlar üzerinden belirleme yapılması , yapılan ... belirlenmesi, Belirlenen gerçekleşme oranı ile sözleşme bedelinin çarpımı sonucu elde edilen tutara, idaresince uygulama ayı birim fiyatları ile belirlenen ve yapılmış olan iş ...

...eden davalıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme... maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. ...gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek davacıya ödenmesi... Sözleşmenin 8. Sözleşmenin 8.

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın sorguda belirtilen... ...55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay...

...317 Esas sayılı davada, yanlar arasındaki sözleşmenin davalı iş sahibi idare tarafından... ...bakımından yeni birim fiyat tespiti ve fiyat farkı verilmesi mümkün değildir. ...ortaya çıkması için yeniden oluşturulacak tarihi eserlerin onarımı ve restorasyonu konusunda... Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat

...her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. …” İşe ait Sözleşmenin “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “ ...ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir...