...Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir! ...Yazılım Sözleşmesinde Gecikme ve Ceza Talebi Davacı idare, davalı yüklenici... ...tarihini baz alarak 81 günlük gecikme cezası hesaplamış ve davanın kabulüne... Yargıtay, sözleşmede cezayı düzenleyen iki farklı madde (Md.

Sözleşmedeki Özel Hükümler: Taraflar... ...karar vermiş ancak gecikme cezası talebini sözleşme feshedildiği... ...039;nin 2020/2914 sayılı kararı, feshedilen eser sözleşmelerinin tasfiyesinde... ...edebileceği, özellikle iş sahibinin gecikme cezası (ifaya ekli ceza) isteyip... Gecikme cezası, niteliği itibarıyla &quot...

Fesih Gecikme Cezasının Tamamını Engeller mi? ...olmamıştır. Olayın Arka Planı: Feshedilen İnşaatta Ceza Talebi Bir... ...karar vermiş ancak gecikme cezası talebini reddetmiştir. ...gecikmiş olması nedeniyle gecikme cezasını aynı anda talep edip edemeyeceği... ...ceza niteliğini taşıması nedeniyle sözleşmede aksine bir hüküm de bulunmadığından...

...iş günü olarak belirlenmesi, gecikme cezalarının hesaplanmasında... ...gün geciktiğini iddia ederek gecikme cezası talep etmiştir. Yargıtay, sözleşmede açıkça iş günü...

gecikilen süre , gecikme cezası , İhtar süresi ..oranında gecikme cezası uygulanır. ...gecikme halinde alınacak cezalar  “sözleşmede yer alması zorunlu hususlar... 2015/908  kararında, feshedilen bir işte,  idarece hakedişte... ...uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin...