Yüklenicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; ihale dokümanları ... dâhil etmedikleri bu sebeplerden dolayı asansör imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olmadığı yönündedir.

...teslimi yapılmış olmakla birlikte herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan... ... Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür... ... ...bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir...

...ayıp tespit edildiğini ve idare zararı doğduğunu belirterek bunların giderim bedeline ilişkin alacak talebinde bulunmuş, davalı inşaatın eksiksiz tamamlanıp teslim edildiğini... ... açık ayıp , ayıplı imalatın giderim bedeli , eksik iş , gizli ayıp , süresinde ayıp ihbarı

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesi ve detaylarda, bodrum perde... ... ...taşıyıcısız olarak yapılmasının öngörülmesi halinde ise “taşıyıcısız” imalatın sözleşme bedeline dahil olduğu.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı ... çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili ... ... anahtar teslimi götürü bedel , ataşman , mimari uygulama projesi , röleve , sökülecek imalat , süre uzatımı , teklif bedeli , uygulama projesi

Yüklenicinin görüş ve talebi; İhale dokümanında yer alan uygulama projelerinde ... fiyat farkı verildiği, iş artışı yapılan imalat tutarlarına yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli oranında tenzilat uygulandığı ve kamu zararının ...