Ayıp giderim bedeline ilişkin davalarda eksik iş, açık ayıp ve gizli ayıp kavramlarına uygun ayrım yapılmak suretiyle inceleme yapılması gerekir. açık ayıp , ayıplı imalatın giderim bedeli , eksik iş , gizli ayıp , süresinde ayıp ihbarı
eksik iş bedeli - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargıtay’dan Ezber Bozan Ceza Kararı: Sözleşmede “Toplam Bedel” Yazsa Bile Ceza “Kalan İşten” Kesilir Kamu ihalelerinde gecikme cezasının hangi bedel (toplam sözleşme bedeli mi, yoksa sadece geciken/eksik kalan işin bedeli mi) üzerinden kesileceği, idareler ve yükleniciler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biridir.
Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen 29.12.2015 tarih ve 41243 tutanak numaralı kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır.
Gecikme cezasının ise tüm bedelden değil, sadece eksik iş bedelinden kesilmesi gerektiği yönündeki kararı onadı. aşırı ifa güçlüğü , eksik iş bedeli , fiyat farkı , Geçici kabul , gecikme cezası , hakların saklı tutulması , ihtirazi kayıt , Sözleşmenin uyarlanması , TBK 138 , Yargıtay 6.
maddesi uyarınca geçici kabulün nasıl yapılacağı düzenlenmiş olup, yapılan işte sözleşme bedelinin %5’inden fazla oranda eksik ve kusurlu iş bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir.
.götürü bedel sözleşmede iş bedelinin belirlenmesi; davacı yüklenicinin alacağı, eksik ve ayıplar gözetilerek sözleşmeye göre gerçekleştirilen imalâtın fiziki oranının belirlenen götürü iş bedeline oranlanması ile hesaplanmalıdır.
Söz konusu kirayı Belediyeye eksik olarak yatıran Belediyenin şirketi ise ancak ahiz konumundadır. 5 yıl geçerlilik süresi öngörülen bu sözleşmenin “İşin Bedeli ve Ödenmesi” başlıklı 6. …’den tahsil edilmediği gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.
bakiye iş bedeli , bozmaya uyma , eksik inceleme , fazla imalat , fiziki gerçekleşme oranı , götürü bedel , iş artışı , sözleşme dışı imalat , Yargıtay 6.
anahtar teslimi götürü bedel , bakiye alacak bedeli , eksik kalan kısım bedeli , fiziki gerçekleşme oranı yöntemi , götürü bedel , hesaplama yöntemi , iş eksilişi
nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan sonra da, yüklenicinin sorumluluğu ... yüklenici nam ve hesabına yapılmasında sakınca olmadığı, ancak eksiklikler giderilinceye kadar geçecek sürede kesilecek cezanın sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmasının mümkün olmadığı.