...davacının çalışmalarını yapmadığını, yapılan işler için 21.04.2015 tarihinde kurulmuş komisyon... ...beklemeden iş mahallini terketmiş olması nedeniyle kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda her iki tarafın da eksik ve kusurlarının bulunduğu, sözleşmenin... ...bedelinin tahsili talebinin kabulü yerinde ise de, hatalı değerlendirme ile kâr kaybına yönelik...

...bina çevresine yapılması gereken çimlendirme işlerinin yapılmadığı, 7- İhale Dokümanı... Kamu zararına neden olan eksik yapılan imalatlar inşaat işleri ile ilgili...

... 15/12/2011 tarih ve 243055 sayılı yazı ile hatalı-kusurlu işçilikten kaynaklanan eksiklik ve aksaklıkların on ... tutanaklar doğrultusunda kendilerine düşen işlerin fazlasını yaptıklarını, eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle davacı ile ...

...kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. ...bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı...

...şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi... ...sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. Temyiz incelemesi sırasında da bu eksikliğin telafi edilmediği anlaşılmaktadır. ...veri oluşturan geoteknik değerlendirmelerin hatalı ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir...

Noksan soruşturmayla ve hatalı değerlendirmelerle yazılı şekilde... fıkrası anlamında kusurlu sayılır. ...eserin tamamlanması için iş sahibine düşen işleri yapmaktan kaçınması, tek başına kusur... ...gecikme nedeniyle tazminat ile gecikme cezası, eksik-ayıplı işler zararı (TBK'nın 125...