kesin teminatın iadesi , teminatın yarısının iadesinin şartları , yapım işlerinde teminatın iadesi
doğrudan temin yapım işlerinde iş artışı - Arama Sonuçları
... leşmenin ve mevzuatın (iş artışında ek teminat alınması, fesihte teminatın güncellenmesi gibi) hükümlerinin ... ilgili birimlere bildirilmesinden doğrudan Harcama Birimi (Fen İşleri Müdürlüğü) ve bu işle görevlendirilen Yapı Denetim Heyeti ... ... Sayıştay Temyiz Kurulu, bir yapım işinde %10 iş artışı yapılmasına rağmen ek kesin teminat almayan idarenin kamu zararına yol açtığına karar verdi.
... oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL ... HDPE boru malzemesinin söz konusu yapım işi kapsamında aynı yükleniciden satın ... ayrıştırıldığı ve adı geçen borunun temin birim fiyatının ... ... Yapım işi kapsamında yükleniciden alınan ancak başka işlerde kullanılan malzemenin bedelinin aynı tarihte doğrudan teminle alınan aynı malzeme için ödenen bedelden daha yüksek olmasının kamu zararı oluşturduğu.
Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.
Avans Uygulamaları Yapım işlerinde ön ödeme (avans) yapılması mümkündür. ... ...otuzunu (%30) geçmemek üzere, teminat karşılığında bütçe... ... Bu oranın yapım işlerinde sözleşme bedelinin yüzde otuzundan fazla olmaması şartı vardır. ... ... Artışları ve Ödenek İlişkisi Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar ... mümkün olmaması şartlarıyla iş artışı yapılabilir. ... ...program düzenleme zorunluluğu veya doğrudan gecikme cezası uygulamaları...
...proje değişiklikleri (keşif artışı) gibi durumlar. ... Sonuç: Yer Teslimi, Sürenin Başlangıç Düdüğüdür Kamu yapım işlerinde başarı, sadece teknik yeterlilikle değil, aynı zamanda sözleşme ve mevzuat yönetimiyle de doğrudan ilişkilidir.
4734 sayılı kanun , doğrudan temin , düzeltilerek onama , görevi kötüye kullanma , haksız menfaat , işi kısımlara bölme , kamu zararı , TCK 257 , Yargıtay Kararı
cezai şart , gecikme , gecikme cezası , idare kusuru , ihtar , ihtarlı süre , süre uzatımı , yapım işlerinde gecikme cezası , yüklenici kusuru
Yapım işlerinde idarece sözlü talimat da verilmiş olsa, yapılan iş bedellerinin iş artışına kadar olan kısmının sözleşme hükümlerine göre, iş artış oranını aşan kısmının ise idareye...
İş artışına yönelik damga vergisinin yatırıldığına ilişkin belgenin ve ek kesin teminatın idaremize en geç ……… ... Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde iş artışı ve eksilişine ilişkin dilekçe örnekleri.