gecikme cezası , gerçekleştirme görevlisi , kamu zararı , mal alımı , sorumluluk , sözleşme bedeli , teslim süresi

...Enerji Santrali Yapım İşi” nde teminat süresi içerisinde meydana gelen arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı ve cihazların arızalı kalma sürelerinin teminat ve garanti süresine eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

İdare tarafından, yüklenicinin taahhüdünün süresinde ifa edilmemesi nedeniyle, gecikilen süre dikkate alınarak, sözleşmenin muhammen bedelinin 0,0003 bedelinin oranında toplam 1.494.423,00 TL para cezası kesilmiş, davacı yüklenici tarafından kesilen bu cezaya karşı menfi tespit isteminde bulunulmuştur.

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir.

...artan demir ve beton fiyatlarından etkilenmemek için sözleşmesinde fiyat farkı öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği durumda, cezai şartların yine 350 güne göre hesaplanması yönündedir.