...devredilmesi gerektiği, oysa, dava konusu olayda davacının fesih talebine idarece onay verilmediği, feshin sözleşme hükümlerine göre yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı tarafça 21.1.2019 tarihinde 7161 sayılı Yasanın 32.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci  maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.

Bu itibarla, sorgu konusu …-TL’nin; Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan …-TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına, İşin süresi içinde tamamlanmamasına rağmen Sözleşme’de öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması suretiyle neden olunan kamu zararı tutarı …-TL’nin Harcama Yetkilisi (Harita Teknikeri) …,

4734 sayılı kanun , ihaleye katılamayacak olanlar , kamu davası , yasaklama , yasaklama süresi Anılan Kanun'un Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlıklı Dördüncü Kısmında yer alan 59. Öte yandan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2.

...olduğu belirtilerek yazı ekinde yükleniciye gönderildiği, İdaresinin 09/11/2020 tarihli ve 43662 sayılı ile 18/11/2020 tarihli ve 45642 sayılı yazılarında; işin süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22/12/2020...