...yapılmadan bina kurulmasının teknik olarak imkânın olmadığının değerlendirilmesi üzerine İdarenin talebiyle yeni bir zemin iyileştirme projesi hazırlanmış ve söz konusu projede öngörülen Jet1 Grout imalatı yapılarak bedeli iş artışı kapsamında ödenmiştir.

...incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle sözleşmenin 14.2.

anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , mahal listesi , taş yünü , teklif bedele dahil mi , teknik şartname , uygulama projesi , Yeni birim fiyat

Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle, … sözleşme yılı birim fiyatları esas alınarak yapılması gerekirdi. 1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde...

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/73 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde, uygulama projesinde değişikliğe gidilmeksizin bir imalat kaleminin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamından çıkartılarak birim fiyata dönüştürülmesinin sözleşme hükümlerine uygun düşmeyeceği.

(Yüksek Fen Kurulunun 18.02.2021 tarih ve 2021/40 Sayılı Kararı) Birim fiyat sözleşmeye bağlanan işlerde, idarece yükleniciden uygulama projelerinin hazırlanmasının istenmesi durumunda yükleniciye ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir.

Bu hükümlerden; idaresince işin projelerinde değişiklik yapabileceği, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderlerin yükleniciye ödeneceği, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek sürenin yükleniciye verileceği anlaşılmaktadır.

6) İdare istediği takdirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” Hükümleri yer almaktadır.

birim fiyat tarifi , iş artışı , sözleşme bedeli , teklif fiyat , Yeni birim fiyat Yapılması Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ... yapılması (TL/m) Birim fiyata dâhil olan masraflar: ..

...galvanizli tel çit yapılması” yeni fiyat analizinin yapım şartı “Projesine göre daha önceden hazırlanmış boru karkas... puantaj , resmi analiz , resmi birim fiyat , resmi rayiç , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi