İdarelerin bu hava muhalefeti gerekçesine dayanarak süre uzatımı vermesi, Sayıştay denetimlerinde sıklıkla yersiz süre uzatımı ve kamu zararı olarak sorgulanmaktadır.
ara denetim - Arama Sonuçları
… Devamı
İdare, bu gerekçeleri somut verilere dayanarak ortaya koymalı ve Sayıştay denetimi başta olmak üzere, olası incelemelerde kamu zararına yol açmadığını ispatlayabilmelidir.
V.) sorumlular arasından çıkarılmıştır. TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. Bakanlığı tarafından 02.11.2010 tarihinde ihalesi yapılan ... Nitekim bu durum, Bakanlığın yetki ve sorumluluk yönergesinde; Daire Başkanının denetimi altında sürdürülen işlerle ilgili düzenlenmiş hakediş raporlarını üst makama...
...kararının niteliği ve bu işlemin denetiminin Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum’un görev alanında sayılmadığı dikkate alındığında, Hüsnü Sürgüt hakkında tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi hususu bakımından Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı, yasaklama kararına karşı idare mahkemelerinde...
Yargıtay'a göre; Anıtlar Kurulu'nun denetimine tabi bir restorasyon işinde, ruhsat alımındaki, proje onayındaki veya numune incelemesindeki gecikmeler, basiretli bir tacir olan yüklenici tarafından öngörülmesi gereken risklerdir.
Bu karar, kamu ihale süreçlerindeki yargısal denetimin bir sonucu olarak ortaya çıkan riskin, kural olarak yükleniciye ait olduğunu ve idarenin bir mahkeme kararını yerine getirmesinin kendisine bir kusur olarak atfedilemeyeceğini göstermektedir.
...nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum niteliğinde...
Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları...
... ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli ... ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır ...
... ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli ... ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır ...