...hususları gerekçe olarak gösterilmiş, yapılan yeni hesaplamada … İnş. ...nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş olduğu... ...inşaat ve tesisat (veya elektrik) işleri için de kesinti yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkacaktır...

...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...İşi” ile ilgili olarak, hakediş ödemelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının...

...getirmesi gerektiği; 14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09... ...talep edilmesine imkan verilmeden feshedilmesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi suretiyle... ...sözleşme bedeli 120 hektarlık alan üzerinden hesaplanmasına rağmen bu alanın 52 hektarlık...

...ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği... ...güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden... ...yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş...

...tarafından sözleşmenin uygulanması sırasında teslim edilen işlerin teknik şartnameye uygun... ...çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin... ...05 ( on binde beş ) oranında gecikme cezası hesaplanacağı, ihtarda bulunulduktan sonra ihtarda...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Konya Meram Devlet Hastanesi... ...uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.”   Ayrıca her bir cihazın kesintisiz çalışabilmesi için yeterli kapasitede...