...davasında davalının 16.11.2009 tarihli sözleşme ile 756.982,79 TL bedelli &quot... ...davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış... ...süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (% ...hasarın 19.04.2012 tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik...

...bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...imalatı yapılmayan 1 adet UPS cihaz bedelinin kesilmesi gerektiği yönündedir... ...Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3... ...UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık...

...bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına... ...borulara topraklama ve konteynerlerin altına saha betonu ile kapalı tenis... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...tlarının Onarım İşi” nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...idaresince yaklaşık maliyetin sözleşme bedeline oranlanması ile tespit edilen... ...kalemlerinde zorunluluk arz eden imalat artışı ve eksilişlerinin meydana... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6... ...fiyatlarına işin tamamlanması aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine sözleşme... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...arasındaki elektrik tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin... İşe ait sözleşmenin “ Sözleşmenin türü ve bedeli ”  başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6.1. Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” , ...yüklenici tarafından yapılacak, abonelik bedeli hariç diğer harçlar yüklenici...