...olduğu, iddialarının karşılanmadığı, ödeneği olmadan ihaleye çıkıldığı... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş ... onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından ...

... durum göz önünde bulundurularak, her ne kadar sözleşme tasarısında 2023 yılı için ... gerçekleştirilecek imalatlara karşılık gelen ödeneğin aktarılabileceği, Değerlendirilmektedir ...

... süre uzatımı sonrası, sözleşme ödeneği ile süre uzatımı öncesi sözleşme ... iş programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda ... iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına ...

... için idaresince belirlenen sözleşme ödeneğini, normal şartlar altında, ihale ... tespit edilmesiyle en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve ... ... ...durum nedeniyle YİGŞ’nin 29'uncu maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen şartların oluşması halinde en az gecikilen süre kadar...