...bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu ... ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı ...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat... ... ...işine başlanması hususunun yükleniciye bildirildiği, Her ne kadar İdaresinin 23/10/2020 tarihli ve 40707 sayılı yazısında...

...ve iş bitim tarihinin 30/03/2022 olarak belirlendiği, 05/05/2021 tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet hakedişin... ... ... sebebiyet verilebileceği ve bu durum nedeniyle YİGŞ’nin 29'uncu ... halinde en az gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği ...

12.3. ... ... programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda ... programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş ...

...listesi ve alt yükleniciler tarafından ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapıldığı ve söz konusu alt yüklenici... ... ... 06.2019 tarihli ve 2018/267380-3378262-1-1 numaralı alt yüklenici iş ... Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır ...