...Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderilen 27.02.2009 tarih ve 2237 sayılı yazıda özetle; söz konusu alanla birlikte diğer... 2886 sayılı Kanun , kira sözleşmesi , kiralama , sözleşmenin feshi , yasaklama

...bildirildiği, Yüklenicinin 22.01.2021 tarihli ve 126 sayılı yazısında; 22 ve 24 nolu şaftlar arasında bulunan imalatların proje değişikliği yapılarak iş kapsamından çıkartıldığının bildirildiği, satın alma bağlantısı yapılan malzemeler sebebiyle zarar görecekleri, İller Bankası ve firmalarının bilgisi ve onayı olmayan, teknik bir zorunluluk ortaya...

BAŞVURU SAHİBİ: Körfez Turizm Seyahat Nak. ...Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına... ...Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1302566 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluştan Kurtuluşa İz...

... hükmünde; proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde ... olduğu, Ayrıca, bahse konu YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası, “Uygulama projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak bedel ...

...yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında tazminat ödenmesi sonucu oluşan kamu... ...ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden idarenin bu sebeple... ...başka işin durmaması için, idare yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı, araç ve makinelerinden gerekli...

... getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22/12/2020 tarihli ve 51062 sayılı yazısında; onaylanmış revize ... Adana Bölge Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin İlbank Adana ... 11/01/2021 tarihinde İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek uygun bulunan projeye göre yapım işine başlanmasının ...

...yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2023 tarih ve 122948 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2023 tarihli... İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. (4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların...

...bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. Davacı Halil Çalık tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 22/03/2023 tarihli ve E: 2023/244, K: 2023/546 sayılı kararında  “…

...davacı şirket tarafından verilen 22/12/2021 tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete...