2022 14 - Arama Sonuçları
… (Kamu İhale Kurulunun 14.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1104 sayılı kararı) İhale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin teklif edilen tutarın ihale tarihinde (04.07.2022) geçerli olan asgari ücret esas alınarak hesaplanması gereken sözleşme ve genel giderler hariç...
Artırımlı Fiyat Farkında Kritik Tarih: 15 Nisan 2022'den Sonra İmzalanan Sözleşmelere Ödeme Yapılamaz! ile 09.05.2022 tarihinde, ..
İdare, 14/12/2022 tarihli bir yazı ile bu süre uzatım talebini kabul etmiş ve işin yeni bitim tarihini 23/12/2022 olarak belirlemiştir.
Dairesinin 14.11.2022 tarih ve Esas No:2022/1775, Karar No:2022/4187 nolu kararı) Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklı ise, firma hakkında yasaklılık kararı alınmasının mümkün olmadığı.
...anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 400 takvim günü, işin ilk bitim tarihinin 14/03/2022 olduğu, Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2021 Yılı için (24.731.980,00 TL), 2022 Yılı için (2.446.020,00 TL) ödenek tespit olunduğu, 2021 Yılı bütçe ödenek tutarının yükleniciye tebliğ edilmediği...
... yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin bu karara ilişkin her hangi bir itirazının olmadığı, 14/01/2022 tarihli dilekçe ile Yüklenicinin 41 günlük ek süreye göre hazırlamış olduğu revize ... tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı ve İdaresince onaylanmış olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ...
maddesi uyarınca, bu gerekçeli onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 14/11/2022 tarihinde kesin olarak oyçokluğuyla karar verildi.
Tarih Kontrolü: Davaya konu sözleşmenin hizmet dönemi 14.10.2021 - 19.09.2022 arasıdır. Kararın İlgili Kısmı Ancak eldeki dosyada sözleşme konusu hizmet alım dönemi 14.10.2021-19.09.2022 tarihleri arası olduğundan mahkemece, KİSK Geçici 5.
Bu 144 gün, işin bitiş tarihini 21/03/2022'ye, yani çalışılmayan dönemin (15.12.2021-01.04.2022) içine sarkıtmıştır. Yüklenicinin Talebi: Verilen 144 günlük süreye, bu sürenin içine denk gelen 108 günlük çalışılmayan dönemin de eklenmesini ve yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesini talep etmiştir.
Bu 144 gün, işin bitiş tarihini 21/03/2022'ye, yani çalışılmayan dönemin (15.12.2021-01.04.2022) içine sarkıtmıştır. Yüklenicinin Talebi: Verilen 144 günlük süreye, bu sürenin içine denk gelen 108 günlük çalışılmayan dönemin de eklenmesini ve yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesini talep etmiştir.