(Yüksek Fen Kurulunun 26.01.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı) İhale sürecinin uzun sürmesi ve buna bağlı olarak da sözleşmenin imzalandığı yıl içerisinde çalışılabilecek gün sayısının azalmasından bahisle sözleşme ile belirlenen ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da onaylı iş programının revize edilemeyeceği.

(Yüksek Fen Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 2022/110 sayılı görüşü) İdare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği.

(Yüksek Fen Kurulunun 28/10/2020 tarih ve 2020/176 sayılı görüşü) İdaresince bu personel hakkında gerekli inceleme yapılarak kabul edilmediğine ya da değiştirilmesine dair on gün içerisinde yükleniciye bir bildirim yapılmadığı, dolayısıyla teknik personelin İdaresince kabul...

(Yüksek Fen Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 2017/03 sayılı kararı) İdarenin ilk teknik personel bildiriminde belirtilen teknik personelin noksan belgelerinin tamamlanmasını yükleniciden istemiş olmasının, teknik personelin on gün içinde kabulü veya reddi mahiyetinde sayılamayacağı.

maddesi hükmü gereğince yükleniciye bildirim yapıldığı, arızanın 01/12/2020 tarihinde giderildiği, arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden 710.115,12 TL gecikme cezasının tahsil edilmesi gerektiği, İşe ait teknik şartnamenin bakım-onarım ve teknik destek başlıklı 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen “…

...değerlendirmede sistem eksikliklerini belirledikleri ve tamamlanması için sözlü olarak 10 günlük süre verdikleri, 10 gün beklenmesine rağmen eksikliklerin giderilmemesi üzerine muayene kabul komisyonu tarafından düzenlenen 25.12.2009 tarihli tutanakla davacı şirket tarafından kurulan sistemdeki eksiklikler nedeniyle olumsuz rapor verildiği, bunun...