...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili ile... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine... Hukuk Dairesinin 19.02.2020 tarih ve 2019/1938 E., 2020/675 K. ...borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...fiyat veya karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı sırasında... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesinde, “31/8/2018... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin...

...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken... ...tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden... 2020/338 K. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri Bunun için gerekli olan her türlü izin, harç vergi vb.

...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... ...oranının ¼’ü oranında her geçen gün için ceza kesilmesi hükme bağlanmıştır... ...İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak...

...kabule hazır olduğu, aradan geçen zaman içinde davalının geçici kabule yanaşmayarak... Türk Medeni Kanunu39;nun 2. Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...ödemelerinden %539;i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

...haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...şartlara uyarlanmasını istenebilmesi için diğer koşulların yanında edimlerin... ...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... 13.11.2015, E. 2015/1637, K. ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... (Danıştay 13. ...İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin... ...eksiklik ve aksaklıkların on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye... maddesinin 3. 4735 sayılı Kanun39;un 22. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan...

...gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep... ...TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19... bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 3.