...dilimlerinde usulü dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 17/02/2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ . ...aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi...

... tamamlandığı ve yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden itibaren alanın tamamen temizlenmesi 135 günde sağlandığı, ağaçlık ... başlanamayan işler için 40 gün, tesisin çevre duvarı kısmında projenin revize edilmesinden kaynaklı 101.315,46 TL iş artışı için ... doğru yüksek tutulduğu, yanlış yapılan her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu ...

...imalatlar için mobilizasyon şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate alındığında... ...2021 tarihli ve 257877 sayılı yazı ile imzalanması için yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin itiraz kaydıyla imzaladığı... ...kurallar”  başlıklı 62 nci maddesinin (a) fıkrasında; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi...

İksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi nedeniyle iş yeri teslimi fiilen geç yapılmış ve yükleniciye verilen süre uzatımı nedeniyle ikinci revize iş programı düzenlenmiştir.

...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...tamamlandığı bu sebeple 2018 yılı ödeneğinin harcanmasına proje onayı sonrası yani yıl sonuna doğru ancak başlanabildiği...

... gün olarak belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlandığı, 2012 yılı programı ... imalat yapmadığı, 20/03/2013 tarihinde şantiye denetiminde yükleniciye yapılması gerekenlerin yazılı ve sözlü olarak anlatıldığı ... gerektiği, ayrıca önce enjeksiyon başlık betonunun kaldırılıp proje ve teknik şartname esaslarına göre temizlik yapıldıktan sonra ...

...niteliğindeki şartnamenin 42/a maddesinde yer alan düzenleme, yükleniciye geçici hakedişlere itiraz yolunu kapatmayıp itirazın... ...olanın işin ismi değil ifası olduğunu ve işin kapsamında proje ve sondaj işi olması nedeniyle KDV tevkifatının 2/10...