...yüklenicinin teklif verdiği aynı iş kalemlerinin... ...iş kalemleri olması durumunda, yeni birim... ...yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir... ...fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır... ...hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici...

...miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu... ...tamamının bu ara gecikmelere rağmen zamanında bitirilmesi... ...saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın... ...Kanunu'nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen...

...Kanunu’na göre 19/10/2017 tarihinde ihale... ...teminatın yarısının yükleniciye iade edildiği... ...yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı... ...itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi... ...yüklenicinin, hesaplara itiraz etmesine de bağlı olarak...

...zemine çakılamaması durumunda her türlü... ...dilekçesi ile birebir aynı nitelikte) ileri... ...İşleri yürütmeye devam ederek ve Mühendisin... ...imalatı yapılan kesimde 10 ile 12,5 m arasında... Buralar, bedeli Yükleniciye ait olmak...

...yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı... ...yılına ait harcanamayan %10’luk ödeneğin %0... ...için yürürlüğü devam eden 2886 sayılı... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin... ...olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın...

...istihdam edilmemelerine rağmen, sözleşmede... ...teknik personel istihdam etmesi gerektiği sonucu... ...personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak... ...süredeki gün sayısı kadar günlük ceza kesintisi... ...Kuralları başlıklı 10.

...gönderildiğini, buna rağmen davalı tarafından... ...uğradığı zarar ve ziyanın yükleniciye tazmin ettirilir... ...davalıya verilen iki günlük sürenin kanuna... ...yüklenicinin ayıplı mal teslim etmesi nedeniyle davalıda... ...kg kömürün yerine aynı miktarda tevdi...

...Kanunu’na göre 02/10/2020 tarihinde birim... ...aykırılık teşkil eden bu durumun taraflara hak... ...yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir... ...fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır... ...birim fiyatın, idarece aynı iş kalemi için...

...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi... ...olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın... ...işin bitim tarihinin de 10/02/2019 olarak tespit... İdarenizce, yükleniciye 06.06.2018...