...Başkanlığı) 25/02/2022 tarihli ve E-391058 sayılı yazısında özetle... Yüklenicinin görüş ve talebi... ...yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... İşe ait sözleşmenin, “ ...ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir.

...davalının 16.11.2009 tarihli sözleşme ile 756.982,79 TL... ...41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657... ...sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde... ...tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde... ...09.11.2017 tarih ve 2016/1074 E., 2017/2926 K.

1) 657 sayılı ilamın 10. ...engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak... ...itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

...1 (son) no.lu hakedişle 35 günlük hizmet bedeli ile... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...başında 35 günlük süre içinde, işin mahiyeti (gezi... ...sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshedilmesi... ...iş) olarak belirlendiği, 10.11.2017 tarihinde fiilen...

...hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının... ...yükleniminde yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...işin bitirildiği tarihin 29.10.2013 olduğu anlaşılmaktadır...

...haklı nedenlere bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat... ...H.D.'nin 17.03.2010 gün 2010/98 Esas 2010/153... ...tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde... ...eser sözleşmesinde idare ve yüklenicinin ortak kusurlu... ...Köyü İlk Öğretim Okulu 10 Derslik, 2 Lojman İnşaatı...

...tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi... ...sonucu yapılan sözleşmelerde yüklenicinin ihale dokümanı... ...edilmesinin talep edildiği ve 10 gün içinde işe başlaması... ...fından üstlenilen işin sözleşme ve şartname hükümlerine... ...hükümlerine göre süresi içinde yapmadığından, 4735...