...olarak koruduğu İsviçre ve Alman hukukları gibi karşılaştırmalı hukuk örnekleriyle çelişmektedir. Yargıtay ise bu tartışmada kendine özgü ve yerleşik hale gelen bir çözüm geliştirmiştir. ...Yargıtay, idarenin fesihte kusursuz olduğunu kabul ederek, yüklenicinin sözleşme devam etseydi elde edeceği kâr (müspet...

...kullanım izninin gecikmesi, BOTAŞ ile yazışmaların uzaması) yüklenicinin kusuru olmaksızın 85 günlük bir gecikme yaşanmıştır... Daire'nin (ve azınlık görüşünün) dayanağı, sözleşmenin 9.4. Bu durumda, sözleşmedeki ... quot; hükmü uygulanmalıdır.

...Fiiller (4735 Sayılı Kanun) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, yüklenicinin uyması gereken kurallar 4735 sayılı Kanun'... Özellikle hata ile hile arasındaki ayrım, mahkemeler tarafından titizlikle incelenir.

...sözleşmelerinde, özellikle de teknoloji ve imalat içeren projelerde, yüklenicinin işe başlayabilmesi veya devam edebilmesi idarenin... ...bildirilmeli ve süre uzatım talebinde bulunulmalıdır. Kararın İlgili Kısmı bilirkişi raporunda, sözleşme eki olan teknik şartnamenin...