3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100... ...Yüklenicinin covid-19 salgını için süre uzatımı verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ancak sözleşmenin Gecikme... ...belirttiği, aksi halde teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği...

...sözleşmenin feshedilmesi halinde ihaleyi gerçekleştiren idarelerin talebi üzerine yetkili makamlarca yüklenici ve/veya ortaklarının... Fesih bildiriminde sözleşmenin 20. Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25.

...tekliflerini veren her iki şirket olan … ve … bilgi-belge talebinde bulunulduğu, … ...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve... ...Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih” başlıklı 21'inci maddesinde; “Yüklenicinin...

Mahkemece verilen karara karşı, taraf vekillerince istinaf talebinde bulunulmuştur. ...uyulmadığını, idarece bildirilen eksiklerin giderilmediğini, fesih sonrası 25/01/2012 tarihinde mimarlık bölümü öğretim... Maddesinde yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine...

...tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlanıldığı, yüklenicinin geçerli bir gerekçesi olmadan 2013 yılı içerisinde... ...alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı, köy içi ulaşım yolunun...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... ...gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp davacının talebi de dikkate alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi...

...açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı davalı yüklenicinin %100 kusurlu olmadığı, gecikmenin tarafların... Mahkemece, takas mahsup talebinin kabulüyle asıl davanın reddine, karşı davanın...