CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir. ...gereğince olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve... ...için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden kesinti...

...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde... Sözleşme eki “İnşaat Teknik Şartnamesi”nin “Genel Hükümler” başlıklı 7.1 inci maddesinde; “ ...sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

... oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun ... ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”  

...adedi belirtilen teknik personelin yüklenici tarafından idareye süresinde bildirilmediği ve yükleniciye sözleşmede öngörülen... Teknik personel taahhütnameleri … tarihli iken yüklenicinin idareye ilk sunmuş olduğu meslek oda belgesinin …, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir…” hükmü yer almaktadır.

... eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak ... giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesinde depo (2 Ad.), kurşun levhalarla kaplama (MSB.566/A) iş kaleminin bulunduğu görülmektedir. tabanlar)” şeklinde yer almaktadır.

...istihkaklardan %5 oranında işletme teminatı kesileceği, yüklenicinin her istihkak ödemesinde SGK borcu olmadığını... ...belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin 10.4.2010 tarihi... ...sayılı davanın da kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.