...vekili dava dilekçesinde her ne kadar teknik verilerin müvekkili tarafından temin edilmesi nedeniyle yapılan ilave masrafların da davalıdan tahsilini istemişse de davacı tarafından teknik verilerin teminine yönelik yapılan masraflara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını...

... olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; 19/04/2021 tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin ... alarak verdikleri her iki hüküm beraber değerlendirildiğinde; yüklenicinin her hangi bir başvurusu olmadığı durumlarda idarenin ... tarihinden 48 ay sonra re’sen kesin kabul işlemlerini başlatabileceği, Geçici kabul onay tarihinden itibaren 12 ay sonra başvuruda ...

Yüklenicinin 09/12/2019, 06/08/2020, 16/09/2020, 15/12/2020, 30/12/2020, 24/02/2020, 22/01/2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi; …

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihale edilen ... Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan... ...bulunanların yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla dilekçelerine maddede belirtilen belgeleri ekleyerek belge vermeye...

- 14.11.2018 tarihli ve 925 sayılı yazı ile Üniversite Genel Sekreterliği müşavir firmaya (…) 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde geçmişe dönük …, Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. 11.1.Yüklenicinin hakedişi İller Bankası Anonim Şirketi’nce KDV’si ise ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü’nce ödenir. ...programına göre geride kalan ödenek miktarının, süre uzatımı dilekçe tarihinin içinde bulunduğu aya getirilerek, kalan ödeneğin...

Buna göre hakim taleple bağlı olduğundan talep edilen alacakla ilgili inceleme yapmak durumundadır. ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... Dava dilekçesi ve beyan dilekçelerinde sözleşme dışı fazla imalât bedeli ile ilgili...