KİK: İdare Sorumluluğunu Sözleşmeyle Yükleniciye Yükleyemez! ...çıkarılacak İdare kaynaklı olmayan fazla ve yanlış ödemeler yüklenicinin o işe ait alacaklarından veya teminatlarından...

...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi... ...gecikmelerin (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya yüklenicinin kontrolü dışındaki engellerin (imar yollarının...

...getirilmesi nedeniyle oluşacak zarardan danışmanlık firmalarının sorumluluğuna ilişkin olarak mevzuattaki hükümlerin yanı... ...olarak bu görevden ayrılmış olmasının da suçun işlenmesi bakımından önemi bulunmamaktadır.

...Davası: Ayrıca, sözleşme bölgesinde (enerji nakil hatlarının bakımsızlığı iddiasıyla) çıkan bir orman yangını nedeniyle... Hukuk Dairesi, yüklenicinin temyiz talebini reddederek mahkemelerin kararını onamıştır.