...gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü... ...tesliminden sonra yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın (arıza, kaza, hırsızlık... ...incelenmesinden; Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin genel sorumlulukları” başlıklı...

...uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... ...olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün... ...dolayı süre uzatımı verilmesi, 3- Uygulama projeleri onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki...

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Sonrasında ise iksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi nedeniyle … tarihli... ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha...

...tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi... ...olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha... ...sebeple 2018 yılı ödeneğinin harcanmasına proje onayı sonrası yani yıl sonuna doğru ancak...

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya... ...gecikmenin sözleşmenin 25.1 maddesi uyarınca proje takvimine eklenerek teslim süresinin yeniden...