İçmesuyu Projesi Yapım İşi” ne 01.02.2017 tarihinde başlandığı, işin devamı sırasında … tarih ve … sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %18,88 oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak belirlendiği, 76 günlük süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22...

26.10 2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye çıkma yetkisi verilen Genel Müdürlük makamınca, “Küçükmenderes Havzası Atık suyu arıtma Tesisi Yapım İşi”ne ilişkin ilanlar, 30.11.2006 tarihinde yerel bir gazetede, 29.11.2006 da ise Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştır.

maddeleri gereği alınan yasaklama kararının Yönetim Kurulu'nun 11/02/2021 tarih ve 2918/3 sayılı kararı ile onaylandığı, davacının Covid 19 salgının bilerek ihaleye girdiği ve sonrasında sözleşmeyi imzaladığı, numunelerin usulüne uygun...

Yönetim Kurulu’nun mezkûr Kararı’nda; 2015-2016 yılları için ... Zaten Yönetim Kurulu Kararı’nda da açıkça görüleceği üzere belirtilen tarihlerde yüklenici tarafından iş tamamen durdurulmamış, çeşitli imalatlar yapılmış, yapılan imalat tutarına denk gelen günler hesaplanarak çalışılabilecek gün sayısına eklenmiştir.

tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının kullanımına verilerek taşınır devri yapıldığı ve söz konusu tutar için ...

...kararla reddedildiği, yine adı geçen firmanın Kamu İhale Kurulu kararına karşı idare mahkemesine yaptığı başvurusu... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK 355.

...Otuzsekiz) gün olmak üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave süre verildiği ve iş bitim tarihinin 29/05/2023 olarak belirlendiği, İdaresince 07/03/2022 tarihli ve E-694 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işe ait sözleşme devrinin yapıldığı, İdare ve yüklenici tarafından düzenlenen “Ocak taşı ile 100 kg ağırlığa kadar kâgir inşaat yapılması (300...