0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 44/6. ...işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye 41'inci maddede... ...şirketin herhangi bir cevap vermediğini bu nedenle söz konusu işin tekrar ihale edildiğini, ihale sonucunda başka bir yüklenici...

İşinde proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen imalatların pursantaj cetvelinde yer alan ... TL’si için ilişilecek bir husus bulunmadığına, Proje değişikliği sonucu yapılmasına karar verilen yeni imalatta kullanılacak olan ... Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine, oy birliğiyle, karar verildi ...

...faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün... kamu zararı , mühendisin sorumluluğu , müşavir firmanın sorumluluğu , Yapım işi

Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir.

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici kabul başvurusu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “( ...iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici...

...ve değerlendirmesi; Revize fiyat hesaplanırken, 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine istinaden, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 26/11/2020 tarihli ve 474579 sayılı Olur’unda “Devam eden işlerimizde yeşil...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması ” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

...fiyat sözleşmeye bağlanan “Gömükan Barajı İnşaatı” işinde; uygulama ayına ait endekseler belli olmadan önceki ayın... İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Geçici hakediş...