...ödenmemesinden idarenin yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığı... ...sözleşmedeki süresinde (onaydan sonra 30 gün tahakkuk + 15 gün... ...gecikmeyi hesaplayarak bu gecikmenin işe etkisi oranında yükleniciye...
yer tesliminden sonra işe başlama süresi - Arama Sonuçları
...finansmanını doğrudan etkileyerek iş programlarını aksatmaktadır... ...hakedişten 12'sini sözleşmedeki süresinde (tahakkuk + 15 gün... ...işi durdurmamış ancak daha sonra gecikmelerin toplam işe... ...kapsamında olduğu, dolayısıyla işe etki derecesi göz önüne...
Hükümleri yer almaktadır. ...talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı... ...sözleşmesinin tarihinin 03/01/2020, işin süresinin 360 gün ve sözleşmeye... ...bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...
...ve şartname hükümlerine göre yerine getirmediğinden bahisle... ...öngörülen 30 günlük teslim süresi içerisinde mal teslimi... ...davacı şirketin uhdesinde kalması sonrasında davacı şirket ile...
hükmü yer almaktadır. c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı... hükmüne yer verilmiştir. ...dokümanına yönelik olarak daha sonra 22.01.2024 tarihinde...
...geçici kabulü yapıldıktan sonra kesin hakediş raporunun... ...geçici kabulden sonra bu işlemlere başlaması beklenir. ...Metraj ve Hesapların Tamamlanma Süresi Kesin metraj ve hesaplar... ...sürece hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır.
...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...boya-Y.25.003/16, İmalatlarının yer aldığı, gazbeton duvar üzerine... ...bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise...
...cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü... ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim... ...bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...
...Yönetmelik” hükmü yayım tarihinden sonra geçerli olacağından, ihale... ...teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak... Hükümleri yer almaktadır. ...tesis edilemeyeceği, bu itibarla işe ait sözleşmenin “Sözleşmede...
...arasında geçecek süre teminat süresidir. ...nolu kararı) Geçici kabulden sonra yüklenicinin bakım sorumluluğunun... ...ihale dökümanına uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işin...