...kararın; davacının ihale konusu işin yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve...

maddelerinde düzenlenmiştir. maddesinde düzenlenmiştir. ...teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren... maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi ek olarak sayılmıştır.

revize birim fiyat , Yeni birim fiyat ...Bağlı Tesislerde Sundurma Yapılması Yapım İşi”nde; revize fiyat uygulanması... 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1.

...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...görüş ve değerlendirmesi ise; İşin bitim tarihi 03/09/2020 olduğundan, fiyat...

fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır... İşe ilişkin ...

...Kapalı Halı Saha Yapılması İşi”nde, yapı ruhsatının alınamaması sebebiyle... ...11/2020 tarihinde yüklenicinin işe yeniden başlatıldığı, 22/12/2020... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Çalılarda ve güllerde ot temizliği yapılması”, “ ...verildiği, bu durum neticesinde idarece yeniden ihaleye çıkılması veya pazarlık...

...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ruhsat , yambis numarası , yapı ruhsatı , Yapım işi ...düzeltilmesinin mümkün olduğu ve yeni evrak kapsamında olmadığı, kaldı...

...bulunduğu aya indirgenmesi, böylece yeni iş kaleminin ihale tarihinin içinde... ...belirlenirken YİGŞ uyarınca analizi yapılmalı, paça olarak oluşturulan...