...temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı, iş bitim tarihinin...  (Yargıtay 6. ...Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri...

Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...karının da eklenerek belirlenmesi ve söz konusu işte fiyat farkı ödemesi öngörülmediğinden TEFE ile ihale ayına göre...

...yükleniciden sonra en düşük fiyatı veren teklif sahibinin verdiği fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin yapılması... ...teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı oranındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği hükmü getirilmiştir... (Yargıtay 15.

...Kanununa göre açık ihale usulüyle 5.969.930,80 TL teklif birim fiyatla ihale edilerek, 17.2.2010 tarihinde F. ...tahakkuka bağlanacak olan kesin hakediş itibariyle toplam fiyat farkı 750.184,51 TL’dir. ...dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Danıştay Savcısı...

Genel kural; Yargıtay denetim mahkemesi olup vakıa mahkemesi olmadığından vakıaları inceleyemez. ...alınan bilirkişi raporunda iki imalât arasındaki toplam maliyet farkının büyüklüğünün tespit edildiğini, yer değişikliğinden... ...yararlanıldığını, kule vinç ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut sayısının 532'ye çıktığı...

...İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. ...davacı idarenin asıl davada talep ettiği miktarın, ihale farkından doğmadığı, eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan... ...davanın ise kabulünekarar verilmiş, anılan karar Yargıtay 15.

...fıkrasında, “Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir. anahtar teslimi götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj , yaklaşık maliyet , Yeni birim fiyat

2) İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.

İşe ait Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.