...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde... ...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... ...Şartnamesi hükümleri uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile...

...verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak ihdas... ...onaylanmasını müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade edilerek süre... ...işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde...

.Yapım İşi” nde; Yükleniciye süre uzatımı verilemeyeceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 13/10/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı... ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir. ... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde...

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. ...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4.

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, .. ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.