...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu... ...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019... ...bulunulduğunu, 19/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede... ...ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...ve E-88941 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...ve değerlendirmesi: Süre uzatımına esas yüklenici... ... Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi” nde; 2 nci sür... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  ...teknik özelliğine ve yapım sürelerine uygun dağıtılması...

...giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri... ...Komutanlığı Yeni Hizmet Binası Yapım İşi” nde, katı atık... ...çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir. ...verileceği ve %25’lik kısmın iş artışı kapsamında ödenip...

...Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sayık Global... ...bakımından yetki hususu o sürenin niteliğine göre... ve Tic. ve Tic.

...belirlenen fiyatların idaresince Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş... ...sözleşmenin “Sözleşmede Bulunmayan veya Fiyatı Belli Olmayan İşlere... ...Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın...